**Договор на монтаж водопровода**
**№ [Номер договора]**
**[Город], [Дата]**
* **Исполнитель:** [Наименование исполнителя], в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Устав, доверенности], именуемый в дальнейшем «Подрядчик»;
* **Заказчик:** [Наименование заказчика], в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Устав, доверенности], именуемый в дальнейшем «Заказчик»;
**1. Предмет договора**
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы водопровода (далее — Работы) по адресу: [Адрес], в соответствии с техническим заданием и исполнительной документацией (Приложение №1).
1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
**2. Сроки выполнения работ**
2.1. Срок начала работ: [Дата}.
2.2. Срок окончания работ: [Дата}.
2.3. Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Приложении №2.
**3. Стоимость работ и порядок оплаты**
3.1. Стоимость работ составляет [Сумма] рублей, в том числе НДС [Процент]%.
3.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
* 50% — по факту подписания настоящего договора;
* 25% — по факту выполнения монтажа системы водопровода;
* 25% — по факту завершения работ и подписания акта приемки-сдачи.
**4. Обязанности сторон**
**4.1. Обязанности Подрядчика:**
* Выполнить Работы в соответствии с техническим заданием и исполнительной документацией;
* Обеспечить доставку материалов и оборудования на место работ;
* Соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасности;
* Предоставить Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ;
* Устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение [Количество] дней с момента получения уведомления.
**4.2. Обязанности Заказчика:**
* Предоставить Подрядчику доступ на место выполнения работ;
* Принять выполненные Работы в соответствии с актом приемки-сдачи;
* Оплатить выполненные Работы в сроки, установленные договором;
* Осуществлять надзор за выполнением работ и принимать промежуточные результаты.
**5. Ответственность сторон**
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [Процент] от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
5.3. За несвоевременную оплату работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [Процент] от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
**6. Разрешение споров**
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
**7. Форс-мажор**
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, войны, забастовки, пожары, эпидемии и иные обстоятельства, признаваемые таковыми в установленном порядке.
**8. Срок действия договора**
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2. Договор прекращает свое действие по выполнении сторонами всех обязательств.
**9. Прочие условия**
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
**Подписи сторон:**
**Подрядчик:**
[Наименование исполнителя]
[Должность, ФИО]
[Подпись]
**Заказчик:**
[Наименование заказчика]
[Должность, ФИО]
[Подпись]
Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.