**Договор № [Номер договора]**
**на монтаж водопровода**
**г. [Город], [Дата]**
**Исполнитель:**
* **Наименование организации:** [Наименование организации Исполнителя]
* **Адрес:** [Юридический адрес Исполнителя]
* **ИНН:** [ИНН Исполнителя]
* **ОГРН:** [ОГРН Исполнителя]
* **Генеральный директор:** [ФИО Генерального директора Исполнителя]
* **Действует на основании:** [Устава/Доверенности]
**Заказчик:**
* **ФИО:** [ФИО Заказчика]
* **Адрес:** [Юридический адрес Заказчика]
* **Телефон:** [Контактный телефон Заказчика]
* **Эл. почта:** [Электронная почта Заказчика]
**1. Предмет договора**
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по монтажу водопровода по адресу: [Адрес проведения работ].
1.2. Объем и содержание работ определяются в Приложении №1 к настоящему Договору.
**2. Сроки выполнения работ**
2.1. Срок начала работ: [Дата начала работ].
2.2. Срок окончания работ: [Дата окончания работ].
2.3. Сроки могут быть изменены по соглашению сторон с составлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
**3. Стоимость работ и порядок расчетов**
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет [Сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата работ производится Заказчиком поэтапно, в следующем порядке:
* 30% от стоимости работ – в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;
* 50% от стоимости работ – в течение 5 (пяти) банковских дней со дня окончания монтажа;
* 20% от стоимости работ – в течение 5 (пяти) банковских дней со дня приемки работ Заказчиком.
3.3. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя.
**4. Права и обязанности сторон**
**4.1. Исполнитель обязуется:**
* Выполнить работы качественно и в соответствии с проектной документацией и техническими требованиями.
* Сдать работы Заказчику в установленные сроки.
* Предоставить Заказчику гарантию на выполненные работы сроком на [Срок гарантии] месяцев.
* Устранять дефекты в течение [Срок устранения дефектов] дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
**4.2. Заказчик обязуется:**
* Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
* Предоставить доступ к месту проведения работ.
* При необходимости обеспечить охрану объекта.
**5. Ответственность сторон**
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере [Размер пени]% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. За просрочку оплаты работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере [Размер пени]% от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки.
**6. Порядок разрешения споров**
6.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности решения споров путем переговоров они передаются на рассмотрение арбитражного суда [Наименование арбитражного суда].
**7. Заключительные положения**
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
**Подписи сторон:**
**Исполнитель:** **Заказчик:**
____________________/___________________ _____________/___________________
(подпись) (подпись)
[Наименование организации Исполнителя] [ФИО Заказчика]
М.П. М.П.
**Приложение №1 к договору № [Номер договора]**
**Спецификация работ по монтажу водопровода**
| № п/п | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Монтаж труб водоснабжения | [Количество труб] | м | [Стоимость единицы] | [Сумма] |
| 2 | Монтаж труб канализации | [Количество труб] | м | [Стоимость единицы] | [Сумма] |
| 3 | Монтаж сантехнических приборов | [Количество приборов] | шт | [Стоимость единицы] | [Сумма] |
| 4 | Прокладка кабеля | [Количество метров] | м | [Стоимость единицы] | [Сумма] |
| 5 | Пусконаладочные работы | 1 | шт | [Стоимость единицы] | [Сумма] |
| **Итого:** | | | | | **[Общая сумма]** |
Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.